Кейсы

Вылетая обратным рейсом из Германии, авиаперевозчик отказал ребенку в регистрации и посадке на рейс в связи с аннулированием авиабилета на ребенка по причине технического сбоя. Так как свободных билетов на текущий рейс не оказалось, вся семья была вынуждена нести дополнительные расходы на приобретение авиабилетов на следующий день, трансфер, проживание и питание, так как авиакомпания не обеспечила пассажирам все указанные услуги.

После досрочного изъятия предмета лизинга за неуплату, Forimax предложило лизингополучателю взыскать с лизинговой компании часть уплаченных в счет выкупной стоимости лизинговых платежей. Проведя экспертизу рыночной стоимости предмета лизинга и рассчитав сальдо встречных обязательств, Forimax в интересах лизингополучателя заявило иск в арбитражный суд о взыскании значительной части уплаченных лизинговых платежей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Заказчик не оплатил выполненные работы подрядчику в связи с удержанием стоимости выполненных Подрядчиком работ в счет неустойки за нарушение сроков сдачи работ по договору. Представляя интересы подрядчика, Forimax доказало, что вина подрядчика в нарушении сроков выполненных работ отсутствует, а задержка в сдаче работ обусловлена ненадлежащим исполнением заказчиком своих обязательств по договору, в том числе в связи задержкой поставки давальческого сырья, нарушением заказчиком оплаты выполненных подрядчиком этапов работ.